隨着法律觀念的日漸普及，合同出現在我們生活中的次數越來越多，它可以保護民事法律關係。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編精心整理的模具合同8篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
定作方：承攬方：
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
聯繫人: 聯繫人:
一、 經雙方友好協商, 定作方委託承攬方加工生產__ __ 模具共______ 套，模具及零件加工合作合同範本。雙方達成如下加工協議模具基本情況：
產品名稱序 號零件名稱穴 數( 模具類型) 模具單價(RMB 元)
交貨條件
總價：(含17% 增值稅)
二、以上各套模具使用材質：_____________________( 以上模具用料由承攬方提供) 。
三、雙方的權利及責任：
定作方責任及權利如下：
1. 定作方負責交付給承攬方本項目的研發進度要求及計劃，並儘可能地提供項目的銷售預測。
2. 定作方負責交付給承攬方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，並且負責技術方面的支持工作。
3. 對交付給承攬方的產品設計圖紙和相關技術資料，定作方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，承攬方應徵詢定作方意見，由定作方確認。
4. 承攬方完成模具的設計和製造後，由定作方去承攬方現場對模具進行驗證確認或由承攬方提供產品樣品到定作方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及後續生產所需的夾治具和模具。
承攬方權利及責任如下：
1. 承攬方負責根據定作方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和製造，承攬方負責按照合同規定按時完成符合定作方設計要求的模具。
2. 承攬方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時承攬方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供定作方確認。如需修/ 改模, 送板時同時也要附檢驗測試報告(註明修改的地方)
3. 模具由定作方認證合格後，由承攬方負責模具的封存。如定作方同意承攬方進行產品的後續加工生產，則由承攬方負責模具的修理和維護，承攬方必須根據定作方或定作方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4. 對給定作方生產的所有模具，承攬方應提供的詳細的設計圖紙給定作方。所有的圖紙必須以Autocad 或Pro-Eng(PRO-el2) 製作，並且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批准。
四、 技術條款：
1. 模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由承攬方負責;
2. 在雙方協商無異議之後，定作方提供產品設計圖紙及相關技術資料給承攬方, 並派工程人員同承攬方進行技術交流或承攬方派工程人員到定作方進行技術交流，產品圖紙及技術要求列表見附件1 ;
3. 承攬方承諾使用所承製的模具生產出的產品能夠達到定作方的品質要求。
4. 承攬方承諾使用所承製的模具生產出的產品的產能能夠達到承攬方的交貨要求：
日產能：_______K 月產能：______K
5. 承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到萬次。
6. 未經定作方允許, 嚴禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視爲違約，由承攬方依本合同的違約條款承擔違約責任。
五、商務條款：
1. 模具價格：
1.1 經雙方協商後，由承攬方提供定作方認可的模具最終報價，並簽訂價格確認書，作爲本合同不可缺少的一部分。
1.2 模具合同總金額(含___ _% 增值稅)RMB__ _ 。
1.3 模具價格總金額已包含如下費用，承攬方不得以以下原因向定作方要求費用：
1.3.1 承攬方對產品進行成型/ 二次加工/ 組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
1.3.2 承攬方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;
1.3.3 承攬方提供給定作方進行模具和產品認證的試模樣品(套)的費用;
1.3.4 承攬方爲保證模具正常生產製作的模具易損備件的費用;
1.3.5 承攬方爲保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.4 當定作方書面要求承攬方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則承攬方不需向定作方收費;如果模具修改較複雜，對整個模具的結構影響很大，則由承攬方根據修改模具所需工時向定作方報價，由定作方承擔相應的模具修改費用。如果因爲承攬方的原因, 因模具不能滿足定作方的要求而進行的修模或改模, 定作方不承擔任何責任，合同範本《模具及零件加工合作合同範本》。
1.5 由於承攬方原因導致定作方需要花費正常技術支持外的'人工及費用，承攬方應根據定作方認可的方式給予相應的補償。
2. 開模進度：
2.1 承攬方在收到定作方確認後的產品圖檔之後，即開始進入模具設計和製作階段, 開模週期爲__ 天。
2.2 由於定作方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。
2.3 如果承攬方模具製作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而定作方又急需生產，承攬方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3. 付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1 結算的方式：
;開17% 增值稅發票。
3.1.1 本合同製造整批模具的總金額( 含增值稅) 爲人民幣_________ 元整(人民幣________ 元整)，定作方支付模具總金額的_____% ，剩餘___% 模具費分攤在首K 產品內，如果訂單數量不足K ，定作方需補給承攬方未攤完的模具費。
3.1.2 自雙方合同簽訂後，承攬方提供增值稅發票( 模具總額的_ 0%), 定作方在二十個工作日內支付。
4. 產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經定作方書面確認後，承攬方方可接受定作方或定作方授權的第三方的訂單。定作方授權的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從於本合同。
六、 產品品質保證
承攬方在完成模具後，承攬方同意按照定作方品質標準以保證產品品質( 首件確認報告) 。
定作方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
七、模具所有權
1. 本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )的所有權，均歸定作方所有，承攬方不得干涉定作方對模具的處置權。如在承攬方生產, 由承攬方負責保管, 未經定作方同意, 承攬方不得將此模具提供給第三者生產, 否則定作方有權要求承攬方退還模具費並賠償造成的損失。
2. 定作方付清模具款後，要求將模具從承攬方處轉出時，承攬方必須配合定作方或定作方指定的第三方進行轉移驗收，並自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。承攬方有義務對模具進行組裝、防鏽和包裝處理，併發運至定作方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D 和3D )和所有夾治具必須同時轉移給定作方。
3. 模具轉移過程中，如因承攬方不當組裝、防鏽或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔。
八、 模具維護
1. 承攬方保證模具使用壽命萬次, 並在此期間內由承攬方負責免費保養維修, 如模具在使用壽命內不能使用, 承攬方應負責更換或重新開模, 並承擔相應的費用。
2. 承攬方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關的技術細節或證據，定作方可以隨時間登記，無需通知。承攬方每三個月應將登記記錄複印一次給定作方。承攬方應主動定期完成此項任務，無需定作方另行提出要求。
九、知識產權
1. 本合同所涉及的產品造型及定作方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權爲定作方所擁有，未經定作方許可，承攬方不得向任何公司和個人泄漏，否則由此產生的一切損失由承攬方負責;定作方僅同意承攬方基於本合同項下的目的使用定作方所提供的一切資料和信息,
2. 承攬方同意其不會將定作方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用於非本合同以外的其他目的, 否則定作方有權追究承攬方相應的責任; 未經定作方書面許可，承攬方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和信息。
3. 未經定作方許可，嚴禁承攬方使用本模具向除定作方或定作方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由承攬方負責;
4. 其它未盡保密事項，依定作方與承攬方簽訂的“ 保密協議” 執行。
十、違約責任
1. 如果承攬方方未能按五、2.1 中規定的各階段的進度完成模具製作及送樣，由承攬方承擔違約責任。每延誤一天，承攬方須付給定作方本合同總金額的% 作爲罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。
2. 如果因爲承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質達不到定作方的要求並且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢，承攬方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/ 停線費用。雙方可另行簽署<< 生產用原材料/ 零部件採購合同>> 進行約定。
3. 如果因爲承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質和進度達不到定作方的要求，使定作方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機，或者定作方被迫因此取消此項目，從而使定作方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失，則承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外，視實際情況承攬方另外承擔定作方直接及間接的經濟損失。
4. 如承攬方因爲不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，定作方允許定作方免責。承攬方應在不可抗拒力發生後24 小時內以)書面形式通知定作方，並且承攬方仍有義務採取一切必要措施儘快交貨。若不可抗拒力持續2 周以上，定作方有權取消本合同。
5. 其它未盡事宜：按《合同法》執行。
十一、糾紛解決
對於實施本合同而發生的任何爭議, 雙方首先通過友好協商解決, 如在30 天內協商不成, 任何一方均可將爭議提交溫州市龍灣區人民法院處理。
十二、本合同雙方須嚴格執行, 如一方因故不能履行合同, 必須提前兩週徵得對方同意, 方可終止本合同。
定作方: 承攬方:
代表: 代表:
年月日年月日
甲方：電話：
乙方：電話：
甲乙雙方經過友好協商，達成如下協議：
一、甲方現有模具款交給乙方保管並用於生產。序號模具名稱單位數量模具規格模具製作費用
二、保管期限：自模具交接之日起，至甲方拿回模具或本協議終止之日止。
三、保管細則條款：
1、甲方將該模具交給乙方保管期間，乙方只有接到甲方訂單後方可按單生產，交予甲方。乙方不得私自使用該模具生產交予其它客戶，否則，每生產一次罰款壹萬元人民幣。
2、該模具所有權歸甲方，乙方未經甲方同意不得將該模具轉讓、轉租、複製交予第三者生產或作爲其它任何之使用。如有上述情況一經甲方發現，乙方必須賠償甲方因此而導致的一切損失費用。
3、乙方自接管模具之日起，須負責模具的一切免費保管及維護責任。
4、該模具如甲方需要，乙方必須無條件的立即把完好無損的'模具交與甲方，乙方不得以任何理由扣留(包括多餘存貨要求甲方購買)。
四、以上兩套模具生產累計滿1萬套，退回模具費。
五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方交接簽字蓋章後即刻生效。若雙方交接簽字者離職，本協議書仍然有效。
甲方(簽章)乙方(簽章)經辦人：經辦人：
日期：xx年4月13日日期：200年月日
甲方:xx(廈門)建材工業有限公司
乙方:
甲方於 年 月 日委託乙方代爲加工 並同時將對應的固定資產編碼爲 的 一付,實物圖片如附：
交乙方使用保管,雙方經協商就模具的使用保管事宜,達成如下協議:
一、 乙方必須按照事先與甲方的.約定安裝模具，組織生產。乙方不可以利用甲方的模具爲其他廠商生產，更不允許抄襲模仿甲方的模具進行另外的發包開模，否則甲方將追究乙方的法律責任。
二、 乙方負責模具的保養和一般異常處理，設立有關帳目，並設置專用地擺放，派專人進行保管，如因管理不善造成丟失，由乙方全部賠償。
三、 乙方無法處理的異常如尺寸修改，結構變更等，則應及時聯繫甲方相關單位進行處理。如私自拆修模具造成的毀損，由乙方負責折價賠償。
四、 甲方根據作業需求可以隨時收回模具，乙方應無條件於接到甲方通知後24小時內送回模具。
五、 甲乙雙方在模具的交接過程中，需以書面的形式交接並登記明細資料，對模具出廠後造成的損壞，無保養等異常時，甲方有權直接從支付給乙方的貨款中扣除相應的款項作爲賠償(賠償額度爲模具總價20%-80%)。
甲方:xx(廈門)建材工業有限公司 乙方：
簽名： 簽名：
蓋章： 蓋章：
年 月 日
合同編號：
簽訂地點：
定作方： (以下簡稱甲方)
承攬方： 模具有限公司(以下簡稱乙方)
甲、 乙雙方友好協商本着互惠互利原則就甲方委託乙方加工鋁型材模具達成以下協議：
1、 乙方按甲方提供的模具外形尺寸、裝配尺寸、型材截面圖、技術參數、公差要求等製作模具。如有異議，乙方書面提出，雙方協商解決。
2、 對乙方材質規格要求、技術標準。
2.1、乙方必須保證模具鋼爲牌號爲H13R的國標鍛鋼或H13R的國際電渣重熔圓鋼。加工合同模板2.2、模具的各項尺寸應符合甲方規定的公差要求，出材各部分尺寸要符合圖吃公差要求，並執行國家有關標準要求。
2.3、模具硬度要求在HRC48~52範圍內。
3、雙方責任：
3.1、630T、800T擠壓機新模允許上機試模4次(修模三次);1000T擠壓機新模具允許上機試模5次(修模4次);超過允許試模次數未合格的，該模具不予驗收，由乙方補做或退模。如乙方仍要再次試模，需向甲方申請同意後方可再試。超標試模收費標準爲630T爲50元∕次，800T、1000T爲60元∕次。此試模費由乙方負擔。特殊複雜截面試模次數另行商量。(由於甲方人爲因素造成試模次數增多的不計)
3.1.1、乙方所加工模具出材必須包產：630T出材3噸，出材壁厚0.6mm以上(包含0.6mm);800T出材4噸，出材壁厚0.8mm以上(含0.8mm);1000T出材5噸，出材壁厚0.8mm以上(含0.8mm)。在相應的機型上，若出材壁厚低於所規定的出材不厚，則包產產量減半。單層捲簾門片包產2噸，雙層捲簾門片包產3噸。
3.1.2、乙方爲甲方加工的模具，出材壁厚0.8mm以上(含0.8mm)的建築型材，首次上機合格率應在40%以上。難度較大的特殊型材首次上機合格率另議。
3.1.3、特殊型材模具包產產量，應另行協商解決，以書面形式爲準。
3.1.4、模具出材不符合甲方要求(不符合甲方圖紙公差要求)該模具不予驗收，由乙方補做或退模。
4模具試模驗收標準
4.1檢驗項目及驗收標準。
4.1.1 壁厚
按模具訂購單要求的出材壁厚及壁厚公差要求驗收(允許偏差相同的各個面的壁厚差≤0.05mm)，在正常工藝的出料口溫度520-530℃前提下。
壁厚測量結果以試模1條棒取尾部6米以內樣品爲準。
4.1.2尺寸偏差：型材外形尺寸符合《型材檢驗圖》中標準尺寸和公差要求以及GB5237.1-20xx《鋁合金建築型材國家標準-基材》高精級要求。
4.1.3型材的角度允許偏差、平面間隙、扭擰度：均按GB5237.1-20xx《鋁合金建築型材國家標準-基材》高精級驗收。
4.1.4表面質量：
鹼蝕不得有明顯的組織條紋及粗大晶塊。
鹼蝕不得有明顯的焊合線顯現(在正常出料口溫度及正常擠壓比情況下)。
手摸不得感覺有凸起或凹下的骨線及噴塗後帶筋處產生暗影。
4.2維修質量：
4.2.1新模試模維修過程中上、下模(面模)不允許有燒焊現象，否則作退模處理或按90%折價後交付使用並且該模具不保保質期。
4.3甲方對模具使用的職責：
4.3.1甲方收到乙方模具時，必須對模具硬度進行驗收，若不合格不能使用作退模處理，使用後則作爲模具硬度合格。
4.3.2使用模具時，必須使用專用墊或用合理通用墊，對用墊不正確造成模具報廢，則由甲方負責。
5、特殊品種模具的界定及允許維修次數：
5.1特殊品種模具的界定
5.1.1懸臂長度大於寬度3倍以上的品種模具。
5.1.2方管料外接圓≧85mm且開模壁厚≤0.95mm的模具。
5.1.3轉角料開模壁厚≤1.2mm的模具。
5.2因乙方模具質量問題，未達到保產噸位的結算方式：模具金額/標準噸位*實際完成噸數=應付模具款。
5.3新模具維修及費用承擔若甲方每年由訂購模具金額不足100萬元，則由模具金額中扣除6%作爲甲方的修模費用。若超過100萬元，則乙方負擔甲方一個修模工的費用。
6、交貨時間：
乙方收到甲方模具訂單和圖紙確認後，以圖紙確認日期爲止，當天訂單10套以內7天交貨，30套以內10-15天交貨，30套以上待定，如遲到一天，按每套每天50元扣罰，如因特殊情況，延期交貨，以書面形式回覆協商。
7、交貨地點及運輸費用：
乙方負責將模具採用託運到甲方公司或者公司所屬地汽車站或火車站，由甲方自行提貨。託運費用由乙方承擔。甲方收到乙方模具，根據發貨單的貨名、規格、數量、金額確認無誤後，在乙方發貨單上簽字確認，並將發貨單在24小時內回傳給乙方，超時視爲甲方默認，根據乙方的發貨單爲準，發貨單傳真件和發貨單原件同樣有效。
8、結算及付款方式
8.1當月發生的模具款，於次月5日前雙方對賬、折退、衝減、確認(簽字、蓋章)。
8.2甲方於每次發貨前付給乙方當次模具款的80%，剩餘20%模具款作爲質保金，累計至15萬元時，超出部分必須於次月20日前全部付清。
8.3需開具增值稅票的`，乙方須於每月20日前將票據寄送甲方，方能付款，乙方開票額=甲方當月付款額，甲方未付款的乙方不開發票。
9、其他約定事項
9.1甲方在生產過程中因模具質量而造成的損失，乙方僅負責賠償該模具的價格或修補，重新制作。
9.2甲方提供圖紙，乙方有義務爲其保密，不得向其他廠家泄露或兩年內承攬甲方以書面告知乙方屬於甲方專利產品的模具義務。如泄露出去，甲方有權追究乙方的法律責任和經濟責任。
9.3模具至甲方廠內12個月仍未滿覈對噸位，視爲已滿噸位模具處理;12個月不夠包產噸位而報廢的模具，經雙方確認後，甲方退回乙方自行處理，乙方可要求甲方按包產量折算價格付款，也可要求免費配模，產量續加。
9.4、甲方未能按約定的結算方式付款，乙方有權終止合同並有權追究甲方延期付款額5‰的違約金責任。
9.5、連續兩個月時間內甲方未有訂單業務視爲合同終止。所欠模具款在合同終止五個月內支付給乙方。
9.6、未盡事宜，雙方另行補充協議，同時並具有同等法律效力。
9.7、甲、乙雙方必須認真履行本合同，不得違約，如違約則按合同法處理。
9.8、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，本合同簽字蓋章即日起生效。(傳真件同樣有效)
9.9、本合同長期有效，即從本合同生效之日起至甲方付清乙方全部貨款爲止。
甲方： 乙方： 模具有限公司 (蓋章) (蓋章)
地址： 地址：
傳真：傳真：
電話： 電話：
法人： 法人：
代理人： 代理人：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
甲方：
乙方：
按照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規，經雙方友好協商，達成如下協議，望雙方共同遵守。
第一條 名稱、品種、規格
1、產品名稱：B型路沿石鋼模具
2、品種規格：根據甲方提供圖紙尺寸製作。
第二條 交貨時間：以甲方通知的時間爲準。
第三條 交(提)貨方式、地點：乙方送貨至甲方指定地點。
第四條 運輸、裝卸方式及費用負擔：由乙方負擔。
第五條 質量標準
乙方負責提供樣品，經甲方認可後進行生產。產品技術標準按國家標準、行業標準執行。
第六條 付款金額、方式及期限
1、B型路沿石鋼模具單價 ，計劃訂購 ，貨款共計 。
2、付款方式爲電匯支付。
3、甲方預交定金 。
4、貨到經甲方驗收合格後後乙方憑藉開具的'國家正規發票結算剩餘貨款。
第七條 產品售後服務
1、乙方保證所產模具能夠在製作砼模塊的過程中順利脫模並能夠週轉一百八十次以上，否則甲方有權要求乙方退貨或換貨，並且退還甲方定金。
2、如果所產模具存在其他質量問題，按照第七條第一款執行。
第八條 不可抗力
甲乙雙方的任何一方由不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關證明以後，允許延期履行，部分履行或者不履行合同，並根據情況部分或全部免於承擔違約責任。
第九條 其他
1、其他未盡事宜雙方協商解決。
2、本合同經雙方簽字蓋章生效，貨款結清後合同失效。
3、本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：________市____________模工程有限公司
聯繫人：________________
合同編號：________________
乙方：________________
聯繫人：________________
簽訂地點：________________
簽訂日期：________________
甲、乙雙方依據《合同法》規定，經雙方友好協商，達成共識，並於____________年____________月____________日就甲方的____________、____________、____________等模具共計________________付模具開模一事達成如下協議：
一、保管內容：
二、保管約定：
1、現甲方提供完整的____________生產模具____________套交付乙方保管,乙方將根據甲方的訂單要求加工產品給甲方,其產品數量、質量、價格等不在本合同範圍內。
2、本合同所涉及到的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D和3D)的所有權，均歸甲方所有。如損壞、遺棄、丟失等乙方將無條件照價賠償。
3、未經甲方書面同意,乙方不得爲自己或他人複製或仿製該系列模具、不得將所保管的甲方模具給自己或第三方使用.否則,甲方有權要求乙方賠償其因生產、轉售所產生的總值之十倍的違約金。
4、乙方在接收甲方模具的時候需要指定專人對模具進行驗收，有義務對模具進行組裝、防鏽、和包裝等安全性處理，做好記錄存放到指定的地點。並定期以書面形式向甲方報告上月的維護情況和當前模具狀況。
5、模具在生產過程中，除正常磨損外,如乙方因組裝不當、鏽蝕或者包裝等其他原因，造成模具的損壞，由此產生的直接損失和間接損失一律歸乙方承擔。
6、乙方應承諾不對甲方所提供的模具,未經甲方書面同意,隨意取消模具所帶的.任何標誌和標記,並做好生產檔案記錄,以備查詢。
7、在生產時,乙方應當對所保管的甲方模具進行出樣檢驗,確定是否符合甲方的訂單產品要求,在接到甲方的書面確認後,方可實施量單生產。否則,所造成的一切損失由乙方承擔。
8、甲方擁有對模具的處置權。甲方可隨時取回,乙方不得以任何理由扣留,否則,甲方有權自要求模具取回之日起,每延誤一天將按模具總費用的25%進行罰款,由甲方付給乙方的貨款中扣除,如貨款不夠抵扣時,將另行賠償。
三、保密責任：
未經甲方書面同意，乙方不得將甲方所提供的圖紙及技術資料以口頭、書面、出示、借用等方式轉泄露給第三方,如有發生信息泄露,甲方有權追究其法律責任。
四、其他約定：
1、本協議受中華人民共和國的法律、法規管轄,並應依照中華人民共和國的法律、法規解釋。
2、除非雙方同意通過書面形式,否則對本協議的任何修正均屬無效。
3、本協議一式兩份(甲、乙雙方各持一份),均具有同等的法律效力。
4、本協議在雙方簽定之日起立即生效。
5、凡涉及到本協議或因本協議而發生的所有爭執,都應通過友好協商解決,如在書面協商的要求發出超過30天內不能夠解決,則爭執交由該協議簽約地有管轄權的人民法院進行裁決。
甲方：________市____________模工程有限公司
委託代理人：____________
法人：____________
甲方蓋章：____________
電話：____________
傳真：____________
地址：____________
乙方：____________
委託代理人：____________
法人：____________
乙方蓋章：____________
電話：____________
傳真：____________
地址：____________
甲方：________市____________模工程有限公司
聯繫人：________________
合同編號：________________
乙方：________________
聯繫人：________________
簽訂地點：________________
簽訂日期：________________
甲、乙雙方依據《合同法》規定，經雙方友好協商，達成共識，並於____________年____________月____________日就甲方的____________、____________、____________等模具共計________________付模具開模一事達成如下協議：
一、保管內容：
二、保管約定：
1、現甲方提供完整的____________生產模具____________套交付乙方保管,乙方將根據甲方的訂單要求加工產品給甲方,其產品數量、質量、價格等不在本合同範圍內。
2、本合同所涉及到的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D和3D)的所有權，均歸甲方所有。如損壞、遺棄、丟失等乙方將無條件照價賠償。
3、未經甲方書面同意,乙方不得爲自己或他人複製或仿製該系列模具、不得將所保管的甲方模具給自己或第三方使用.否則,甲方有權要求乙方賠償其因生產、轉售所產生的總值之十倍的違約金。
4、乙方在接收甲方模具的時候需要指定專人對模具進行驗收，有義務對模具進行組裝、防鏽、和包裝等安全性處理，做好記錄存放到指定的地點。並定期以書面形式向甲方報告上月的維護情況和當前模具狀況。
5、模具在生產過程中，除正常磨損外,如乙方因組裝不當、鏽蝕或者包裝等其他原因，造成模具的損壞，由此產生的直接損失和間接損失一律歸乙方承擔。
6、乙方應承諾不對甲方所提供的模具,未經甲方書面同意,隨意取消模具所帶的任何標誌和標記,並做好生產檔案記錄,以備查詢。
7、在生產時,乙方應當對所保管的甲方模具進行出樣檢驗,確定是否符合甲方的訂單產品要求,在接到甲方的書面確認後,方可實施量單生產。否則,所造成的一切損失由乙方承擔。
8、甲方擁有對模具的處置權。甲方可隨時取回,乙方不得以任何理由扣留,否則,甲方有權自要求模具取回之日起,每延誤一天將按模具總費用的25%進行罰款,由甲方付給乙方的貨款中扣除,如貨款不夠抵扣時,將另行賠償。
三、保密責任：
未經甲方書面同意，乙方不得將甲方所提供的圖紙及技術資料以口頭、書面、出示、借用等方式轉泄露給第三方,如有發生信息泄露,甲方有權追究其法律責任。
四、其他約定：
1、本協議受中華人民共和國的法律、法規管轄,並應依照中華人民共和國的法律、法規解釋。
2、除非雙方同意通過書面形式,否則對本協議的任何修正均屬無效。
3、本協議一式兩份(甲、乙雙方各持一份),均具有同等的法律效力。
4、本協議在雙方簽定之日起立即生效。
5、凡涉及到本協議或因本協議而發生的所有爭執,都應通過友好協商解決,如在書面協商的要求發出超過30天內不能夠解決,則爭執交由該協議簽約地有管轄權的人民法院進行裁決。
甲方：________市____________模工程有限公司
委託代理人：____________
法人：____________
甲方蓋章：____________
電話：____________
傳真：____________
地址：____________
乙方：____________
委託代理人：____________
法人：____________
乙方蓋章：____________
電話：____________
傳真：____________
地址：____________
模具車間承包合同定作方：____________(以下簡稱A)
承攬方：____________(以下簡稱B方)
AB雙方就_____模具的技術質量具體要求，經協商，達成如下協議：
一、在合同(合同編號___________)生效前A方提供該產品製造所需的有關技術質量文件：產品三維造型□ 產品圖紙□ 模具圖紙□ 實樣□ 模具結構圖□ 技術標準文件□ 其他技術文件：
(對提供文件的說明：提供的資料應明確：數據的有效性，明確的技術要求，和與之相對應的檢驗方法和驗收標準。當A方提供的數據變動時，經雙方協商交貨期可以相應順延。)
二、A方委託B方製造_____模具_____付。模具爲一模_____腔。(圖紙號：__________模具號：__________)
三、A方提供使用該模具的`設備型號和安裝參數。(見附件_____號)
四、試模材料
1.材料尺寸：條料尺寸：_____長寬_____mm，寬度公差_____mm，厚度公差_____mm。 卷料寬度尺寸_____mm，寬度公差_____mm，厚度公差_____mm。
2.材質：材料牌號_______________。
五、送料機構
1.送料機構的高度：(從機牀檯面到刃口高度)_____mm。
2.送料機構精度：__________mm。
3.自動送料□， 自動出件□。
六、保護裝置
接近傳感器 ：是□ 否□，位置尺寸_______________。
安裝誤動作監測裝置：是□ 否□。
七、衝壓設備
衝壓設備的牌號型號規格：_______________ 。
衝壓設備的各項主要參數：
1.公稱壓力 __________(KN)。
2.滑塊行程(mm)：固定行程_____mm，調節行程_____mm。
3.最大閉合高度_____mm。
4.閉合高度調節距離_____mm。
5.工作臺尺寸(mm)：左右_____前後_____ 。
6.工作臺孔尺寸(mm)：左右_____，前後_____，孔徑_____。
八、模具材料
1.凹凸模：國產材料：生產商_____ ，材料牌號_____。其他 __________□__________□;硬質合金Yg□_____□。進口材料：產地_____ 材料牌號__________ 。
2.凹模熱處理硬度：HRC_____;凸模熱處理硬度：HRC _____。
九、模具吊裝位置：____________________
十、模具的安裝
1.上模固定方式：______________________________。
2.下模固定方式：_________________________
十一、模架結構：
1.安裝浮動模柄：是□ 否□
2.導柱型式：可卸式□ 固定式□ 滑動式□ 滾珠式□
3.模架材料：45鋼□ A3鋼□ 鑄鐵□ 模架材料調質：是□ 否□
十二、排樣圖的確認
1.工序數的確定_____工位。
2.材料輾延方向的確定：_______________。
3.毛刺方向的確定：_______________。
4.側刃切邊：是□ 否□。
5.一次衝程成型件數：_____件。
6.工藝孔的設置：是□ 否□。
7.導正銷設置數_____個。
8.導向頂料銷設置數_____個。
9.防止材料誤送導正銷：是□ 否□。
10.坯料的放置方式是否唯一：是□ 否□。
十三、主要零部件提示
1.凸模防止廢料措施：是彈簧銷□ 壓縮空氣□ 否□。
2.凹模面上安裝頂料器：是□ 否□。
3.凸模用導板導向：是□ 否□。
4.廢料切刀：是□ 否□。
5.凹模：整體□ 拼塊□ ，凸模：整體□ 拼塊□ 。
6.2以下的衝頭是否有備件：是□ 備件數 否□。
十四、確認最終報價爲人民幣_______________元，本技術質量細則經由雙方簽字蓋章後，合同有效。
十五、本技術細則協議與承攬合同具有同等法律效力。
十六、未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
地址：
乙方： 地址：
甲乙雙方爲確保明確雙方權利義務，經充分協商，遵循平等,互惠互利的合作誠意，特訂立本合同。依據本合同制定的有關附件、補充協議及相關修訂書，是本合同的有效組成部份，具有相同的法律效力。
1、 乙方根據甲方提供的樣品或圖紙來設計製造模具。
2、 在生產中，甲方如需修改樣品或圖紙，應及時通知乙方，由此產生的費用由甲方負責。
3、 乙方如需對結構、工藝、製造技術進行調整和改動，應事先通知甲方，甲方認可後進行。
4、 模具交付甲方使用後，如非正常使用，導致模具損傷，維修費用由甲方負責。
二、質量要求：
1、 我司提供模架、模芯材料(在正常情況下使用，模具保證使用30萬次)。
2、 模具及附件均採用公制通用標準制造。
3、 模具試用於雙方確認的機臺及相關的技術指標。
三、付款方式：
1、 合同簽訂後甲方應 3 天內付總金額的
2、 樣件合格時付合同剩餘總金額的餘款，即人民幣元。
3、 更改圖紙或樣件造成的費用由客戶負責。
4、 保修期限：模具驗收合格後，正常條件下使用一年內進行無償保修。
四、交貨期限：
在客戶圖紙確認及收到預付款後天首試。
五、模型所有權：
模型的`所有權屬於甲方。
六、保密：
甲方提供的圖紙等相關材料乙方有義務爲甲方保密。
七、違約責任及索賠：
1、如因製作方原因模具製作拖期不能按期試模，超期一天扣罰模具合同的5‰，但最多不超過模具總價的10%，如果因爲客戶圖紙問題及產品檢驗等原因造成的拖期，由客戶自行負責。
2、甲方提出終止合同，須經對方簽字認可，提出方須向對方支付因終止合同所引起的直接經濟損失作爲賠償。違約方賠付金額不得大於該合同貨款總金額。
3、因不可抗拒的自然因素導致違約，雙方應及時通報協商解決。
八、合同履行：
1、本協議執行過程中發生爭議，本着友好協商的原則解決，該協商應在五天內解決， 如協商不能解決由當地人民法院負責審理。
2、爭議進行訴訟期間，除爭議事項外，甲乙雙方應繼續履行各自本合同中規定的義務和行使權利。
3、自合同各方授權代表簽字並蓋章之日起生效。任何塗改、刪除、增添均無效。
4、本合同一式兩份，雙方各執一份。
5、本合同的轉讓、變更、解除和終止，雙方必須另定合同。
九、其它：
雙方友好協商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
雅秀範
